Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten en overeenkomsten tussen Vranken Tuinwerken (hierna: “wij” of “ons”) en de klant (hierna: “u” of “de klant”).

2. Offertes en prijzen

• Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

• Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

• Prijzen kunnen worden aangepast indien de klant wijzigingen aanbrengt in de gevraagde werken.

3. Uitvoering van de werken

• We streven naar een vlotte en kwalitatieve uitvoering van de werken volgens de afgesproken planning.

• Wij behouden het recht om de planning aan te passen wegens weersomstandigheden, overmacht of vertragingen bij toeleveranciers.

• Extra werken die buiten de offerte vallen, worden apart aangerekend na overleg met de klant.

4. Samenwerking met derden

Voor grotere projecten kunnen wij samenwerken met andere zelfstandige aannemers. Wij blijven het aanspreekpunt, maar zijn niet verantwoordelijk voor fouten van derden waar wij geen toezicht op hadden.

5. Betalingsvoorwaarden

• Tenzij anders overeengekomen, geldt:
  • 30% voorschot bij bestelling
  • 70% bij oplevering van de werken

• Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

• Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €50 verschuldigd.

6. Aansprakelijkheid

• Wij zijn enkel aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een fout of nalatigheid tijdens de uitvoering van de werken.

• Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde inkomsten, emotionele schade of vertraging door overmacht.

• Schade veroorzaakt door foutieve informatie of gebrekkige voorbereiding van de klant valt buiten onze verantwoordelijkheid.

7. Klachten

• Klachten over zichtbare gebreken dienen binnen de 7 dagen na oplevering schriftelijk gemeld te worden.

• Klachten over verborgen gebreken dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking gemeld te worden.

• Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde materialen blijven eigendom van Vranken Tuinwerken tot de volledige betaling van de factuur is ontvangen.

9. Annulatie

• Bij annulatie door de klant minder dan 7 dagen voor de geplande aanvang van de werken, behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van het offertebedrag.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin Vranken Tuinwerken gevestigd is bevoegd.